База решений
и правовых актов

Заключение №134/19

Комиссия Управления ФАС по Иркутской области по рассмотрению обращений на нарушение торгов и порядка заключения договоров (далее-Комиссия), а именно, жалоб на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Комиссия), которая в соответствии с приказом № 4464/18 от 04.10.2018г. Исполняет функции по рассмотрению обращений направленных заказчиками о сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 1211, в составе:

 Председателя  Комиссии: <….>,

Членов  Комиссии: <….>; <….>;

 при участии представителя заказчика: <….> по доверенности; представителя участника закупки -лица, в отношении которого подано обращение – ООО «СтройМонтажСаянск», директора <….>; рассмотрев обращение о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении ООО «СтройМонтажСаянск», в связи с расторжением договора поставки арбитражным судом Иркутской области,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области от заказчика – ОАО «ИЭСК» поступило обращение о включении сведений в отношении ООО «СтройМонтажСаянск» в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с существенным нарушением срока выполнения работ и как следствие расторжением договора подряда на выполнение ремонтных работ № 12 арбитражным судом Иркутской области, №А19-26117/2017, извещение № 31603600794 открытый запрос предложений на право заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение капитального ремонта по титулу: «Здание подстанции 6 кВ "Восточная-1", инв.№ 700Т000044. Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

ООО «СтройМонтажСаянск» - лицо, в отношении которого подано обращение о включении в реестр недобросовестных поставщиков, представил письменные пояснения.

Комиссия, исследовав имеющиеся в деле материалы, доводы обращения заказчика, приходит к следующим выводам.

По результатам проведенной закупочной процедуры - запроса предложения на право заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение капитального ремонта по титулу: «Здание подстанции 6 кВ "Восточная-1", инв.№ 700Т000044. Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», извещение № 31603600794, ООО «СтройМонтажСаянск» признано победителем закупки.

01.06.2016г. Заказчик заключил договор подряда на выполнение ремонтных работ № 12 с ООО «СтройМонтажСаянск».

Согласно части 2 статьи 5 Закона о закупках, в реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

Основанием для обращения о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков послужил факт наличия вступившего в законную силу решения арбитражного суда Иркутской области о расторжении заключенного с ООО «СтройМонтажСаянск» договора № 12 от 01.06.2016г., в связи с нарушением согласованных сторонами сроков по выполнению работ, в связи с чем комиссия антимонопольного органа приходит к выводу о наличии правовых основания для включения представленных сведений в отношении ООО «СтройМонтажСаянск» в реестр недобросовестных поставщиков.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211 "О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Комиссия Иркутского УФАС России,

РЕШИЛА:

1.  Сведения, представленные заказчиком в отношении  ООО «СтройМонтажСаянск» (Российская Федерация, офис 237, д. 7, мкр. Строителей, г. Саянск, 666303; ИНН 3814997157, дата неисполненного или ненадлежащим образом исполненного договора: 01.06.2016г., наименование товара: капитальный ремонт: Здание подстанции 6 кВ «Восточная» инв № 700Т000044, ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки,  код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: код ОКПД 2- 43.99.40.130; валюта договора: Российский рубль; цена договора: 1 000 000, 00; код валюты договора –RUB-643, срок исполнения договора: 01.07.2016г. по 23.09.2016, дата расторжения договора с указанием основания  расторжения договора и документа, являющегося основанием расторжения договора: в связи с нарушением согласованных сторонами сроков по выполнению работ, решением арбитражного суда  Иркутской области от  24.12.2018г., договор расторгнут с 24.01.2018г. (дата вступления в силу решения арбитражного суда в силу), включить сроком на 2 года в реестр недобросовестных поставщиков.

2. Копию заключения направить сторонам по обращению.

 

Председатель Комиссии                                                                       <….>

 

Члены  Комиссии                                                                                    <….>

 

                                                                                                                         <….>