База решений
и правовых актов

Уведомление №134/19

Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области сообщает, что от заказчика – ОАО «ИЭСК» поступило обращение о включении сведений в отношении ООО «СтройМонтажСаянск» в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с существенным нарушением срока выполнения работ и как следствие расторжением договора подряда на выполнение ремонтных работ № 12 от арбитражным судом Иркутской области, №А19-26117/2017, извещение № 31603600794 открытый запрос предложений - «Здание подстанции 6 кВ "Восточная-1", инв.№ 700Т000044. Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Рассмотрение указанного обращения назначено на 15.02.2019г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 607.

Заказчику представить в Иркутское УФАС России в срок до 10 часов 00 минут 13.02.2019г.:

1.  Учредительные  документы заказчика.

2.  Положение о закупке товаров, работ и услуг.

3.  Информацию о размещении Положения о закупке товаров, работ и услуг в единой информационной системе (с указанием даты размещения).

4.  Решение о проведении указанной закупки.

5.  Распоряжение, решение, постановление, иные распорядительные документы о создании и персональном составе комиссии по проведению указанной закупки.

6.  Акты, регламентирующие работу, иные вопросы деятельности Комиссии по проведению указанной закупки.

7.  Извещение о проведении указанной закупки (со всеми изменениями - при наличии).

8.  Документацию по проведению указанной закупки, содержащую порядок предоставления документации, требования к составу заявки, сведения о предмете закупки и т.д.

9.  Документы, подтверждающие размещение извещений и документации об указанной закупке на WEB-портале, официальных сайтах с указанием портала, единой информационной системе (с указанием даты размещения)

10.  Заявки, поступившие на участие в закупке (с приложениями).

11.  Иные документы, связанные с проведением указанной закупки (в том числе, протоколы, уведомления, аудио-, видеозаписи и т.п., составленные в ходе проведения закупки).

12. Договоры, заключенные по результатам закупки (при наличии).

13. Документы, связанные с ненадлежащим исполнением договора, с расторжением договора, в том числе решение суда, заверенное также надлежащим образом

14. Всю переписку со всеми приложениями, связанную с ненадлежащим исполнением договора.

Оригиналы вышеуказанных документов представить на обозрение комиссии Иркутского УФАС России.

Участнику закупки – ООО «СтройМонтажСаянск», в отношении которого поданы сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков, необходимо представить в Иркутское УФАС России в срок до 10 часов 00 минут  13.02.2019г.:

1. Письменные пояснения по существу обращения, выразившегося в существенном нарушении срока выполнения работ и как следствие расторжением договора подряда на выполнение ремонтных работ № 12 арбитражным судом Иркутской области, извещение № 31603600794 открытый запрос предложений - «Здание подстанции 6 кВ "Восточная-1", инв.№ 700Т000044. Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

2. Всю переписку со всеми приложениями, связанную с существенным нарушением срока выполнения работ и как следствие расторжением договора подряда на выполнение ремонтных работ № 12 арбитражным судом Иркутской области дело №А19-26117/2017, извещение № 31603600794 открытый запрос предложений - «Здание подстанции 6 кВ "Восточная-1", инв.№ 700Т000044. Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки для нужд филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Заказчику, участнику закупки, в отношении которого поданы сведения, обеспечить явку представителей.

Полномочия представителей заказчика и участника закупки должны быть подтверждены соответствующими документами.

Информация о поступлении обращения размещена на сайте  http:irkutsk.fas.gov.ru.

За непредставление информации по запросу Иркутского УФАС России в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.