ОАО «МРСК Сибири»

 

660021, г. Красноярск,

 ул. Бограда, д. 144 «а»

 

ООО «ИнвестСтрой»

 

660127, г. Красноярск,

Ул. Мате Залки, д. 10г, пом.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№033-10-15 от 10 апреля 2015 года                                                                         г. Красноярск

           

Резолютивная часть решения оглашена на заседании Комиссии 27 марта 2015 года. В полном объеме решение изготовлено 10 апреля 2015 года.

Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии: Захаров В.М.,  руководитель управления, члены комиссии: Мироненко Т.Г., начальник правового отдела, Куштысева Е.В., заместитель начальника правового отдела, рассмотрев дело №033-10-15, возбужденное по признакам нарушения открытым акционерным обществом «МРСК Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660041) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона «О защите конкуренции»),

установила:

          В адрес Красноярского УФАС России поступило  заявление ООО «ИнвестСтрой» (№ 23282 от 21.11.2014) на действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в неосуществлении мероприятий по технологическому присоединению объекта, принадлежащего ООО «ИнвестСтрой», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, к.н. 24:50:0400417:117, в срок установленный действующим законодательством и договором № 20.24.13083.12 об осуществлении технологического присоединения от 28.12.2012.

По данному факту приказом Красноярского УФАС России от 13.02.2015 №60 в отношении ОАО «МРСК Сибири» возбуждено дело № 033-10-15  по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определением о назначении к рассмотрению дела от 13.02.2015 рассмотрение дела № 033-10-15  назначено на 26.02.2015 в 16:00; к участию в деле в качестве ответчика привлечено ОАО «МРСК Сибири».

Определением от 26.02.2015 рассмотрение дела № 033-10-15 назначено на 27.03.2015 в 10:00.

27 марта 2015 года на заседании Комиссии присутствовали:

от ОАО «МРСК Сибири»: <…> (представитель по доверенности №24/174 от 27.10.2014);

от ООО «ИнвестСтрой» - <…> (представитель по доверенности от 30.01.2015). .

В ходе рассмотрения дела Комиссией установлено следующее.

         Распоряжением администрации города Красноярска от 10.10.2007 № 138-ж ООО «ИнвестСтрой» предварительно согласовано место размещения административного здания с автомоечным комплексом, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная.

         Распоряжением администрации города Красноярска от 15.09.2010 № 1043-ж земельный участок предоставлен для строительства указанного объекта; распоряжением от 30.09.2013 № 2369 срок предоставления земельного участка для строительства продлен до 29.07.2015.

        Между департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска и ООО «ИнвестСтрой» заключен договор аренды земельного участка от 11.11.2011 № 2160; дополнением от 18.10.2013 № 4890 к указанному договору срок действия договора продлен до 28.07.2015.

        Администрацией города Красноярска заявителю выдано разрешение от 15.09.2014 на строительство административного здания с автомоечным комплексом  по указанному адресу.     

         Между ОАО «МРСК Сибири» и заявителем был заключен договор № 20.24.13083.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.12.2012. Также ОАО «МРСК Сибири» заявителю были выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям, являющиеся приложением № 1 к указанному договору.

         Согласно указанным документам ОАО «МРСК Сибири» взяло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения административного здания с автомоечным комплексом, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, срок для исполнения которых установлен 6 месяцев  со дня заключения договора, то есть до 28.06.2013.

         06.09.2013 ОАО «МРСК Сибири» с заявителем было заключено дополнительное соглашение № 1 к указанному договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения, то есть до 06.09.2014, а также был произведен перерасчет стоимости осуществления технологического присоединения в соответствии с Приказом РЭК Красноярского края от 29.12.2012 № 465-п.

Согласно пункту 10 технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения № 20.24.13083.12 от 28.12.2012 к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие:

- подготовка и выдача технических условий;

- проверка выполнения технических условий заявителя;

- фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя;

- прокладка двух КЛ-10 кВ в траншее сечением 120-150 мм длиной 320 м от ячеек № 5 и № 6 РУ 10 кВ до РУ-10 кВ новой КТП – 10/0,4 кВ. Характеристики, протяженность и способ прокладки кабельных линий необходимо уточнить проектом.

  В соответствии с пунктом 11 технических условий ООО «ИнвестСтрой» необходимо установить новую КТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА с секционированием по стороне 10 и 0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой КТП -10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ административного здания с автомоечным комплексом, организовать учет электроэнергии.

  Стоимость технологического присоединения по договору № 20.24.13083.12 от 28.12.2012   об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям составила 47 333,34 рублей и была оплачена заявителем, что подтверждается платежными поручениями от 20.08.2012, 17.04.2014.

 В дополнительном соглашении от 06.09.2013 к указанному договору указано, что максимальная мощность устройств заявителя составляет 497 кВт, стоимость осуществления технологического присоединения составляет 3 369 005, 50 рублей.

Согласно представленным заявителям актам выполненных работ (№ 3495 от 26.02.2015), обязательства, возложенные договором на ООО «ИнвестСтрой», выполнены.

ООО «ИнвестСтрой» по состоянию на 31.12.2013 оплачена стоимость технологического присоединения в размере 1 347 602, 20 рублей, задолженности по оплате указанных услуг заявитель не имеет.

На момент рассмотрения настоящего дела Комиссией установлено, что ОАО «МРСК Сибири» мероприятия по технологическому присоединению объекта ООО «ИнвестСтрой», возложенные на сетевую организацию договором № 20.24.13083.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.12.2012 и действующим законодательством, не выполнены.

Документальные доказательства принятия сетевой организацией необходимых и достаточных мер для надлежащего исполнения обязательств по договору № 20.24.13083.12 от 28.12. 2012 в срок до 06.09.2014 общество в адрес управления  не представило.

 ОАО «МРСК Сибири» был представлен договор подряда № 10.2400.9618.14 от 05.09.2014, заключенный с ООО «Красс.Эл.С», согласно которому подрядчик обязуется по заданию ОАО «МРСК Сибири» осуществить работы «под ключ» для технологического присоединения объекта ряда лиц, в том числе ООО «ИнвестСтрой», срок выполнения работ составляет 180 дней.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы ответчика и заявителя, Комиссия по рассмотрению дела №033-10-15 пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4 статьи 539 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

Согласно части 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного Федерального закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения). Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с пунктом 16 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила) договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил).

            ОАО «МРСК Сибири» является сетевой организацией. Исполнение процедуры осуществления технологического присоединения объекта заявителя является для нее обязательной с соблюдением установленных сроков.

Пункт 7 Правил устанавливает следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций;

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»);

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению № 6 (далее - акт об осуществлении технологического присоединения), акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон по форме согласно приложению № 7 (далее - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон), акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон по форме согласно приложению № 8 (далее - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) настоящих Правил).

В соответствии с пунктом 18 указанных Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил), с выдачей заявителю акта осмотра (обследования) электроустановки по форме согласно приложению N 9 (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки);

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).        

 Из материалов дела не усматривается объективных обстоятельств, не позволивших ОАО «МРСК Сибири» принять до сентября 2014 года меры, направленные на осуществление мероприятий по технологическому присоединению объекта заявителя в установленный действующим законодательством срок.

В соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 года №179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным номером 24.1.58. Таким образом, общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Красноярском крае в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» электрических сетей.

Таким образом, действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в неосуществлении мероприятий по технологическому присоединению объекта ООО «ИнвестСтрой», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, в установленный действующим законодательством и договором № 20.24.13083.12 от 28.12.2012 срок, являются неправомерными, нарушающими Правила технологического присоединения и ущемляющими  законные интересы заявителя, так как отсутствие энергоснабжения объекта может повлечь невозможность осуществления предпринимательской деятельности с его использованием и причинить значительный материальный ущерб ООО «ИнвестСтрой».

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, руководствуясь статей 49, 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

 

РЕШИЛА:

 

             1. Признать ОАО «МРСК Сибири» нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» в части неисполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» административного здания с автомоечным комплексом, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, к.н. 24:50:0400417:117, принадлежащего ООО «ИнвестСтрой», возложенных на сетевую организацию действующим законодательством и договором № 20.24.13083.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.12.2012.

            2. Выдать  ОАО «МРСК Сибири» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с которым ОАО «МРСК Сибири» надлежит осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта принадлежащего ООО «ИнвестСтрой», возложенные на сетевую организацию действующим законодательством и договором № 20.24.13083.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.12.2012.

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Красноярского края в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

 

Председатель Комиссии	В.М. Захаров
Члены Комиссии	Т.Г. Мироненко   Е.В. Куштысева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «МРСК Сибири»

пр-т Свободный, 66а,

г. Красноярск, 660041

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 033-10-15

О ПРЕКРАЩЕНИИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 

10 апреля 2015 года                                                                                                           г. Красноярск

 

Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – Захаров В.М.,   руководитель управления, члены комиссии – Мироненко Т.Г., начальник правового отдела, Куштысева Е.В. – заместитель начальника правового отдела,  рассмотрев дело №033-10-15, возбужденное в отношении открытого акционерного общества «МРСК Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660041) по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона «О защите конкуренции), на основании своего решения 10.04.2015 по делу №033-10-15 о нарушении открытым акционерным обществом «МРСК Сибири» (далее – ОАО «МРСК Сибири») части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции»

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

 

        ОАО «МРСК Сибири» прекратить нарушение антимонопольного законодательства, выразившееся в неисполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» административного здания с автомоечным комплексом, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Взлетная, к.н. 24:50:0400417:117, принадлежащего ООО «ИнвестСтрой», возложенных на сетевую организацию действующим законодательством и договором № 20.24.13083.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.12.2012.

        С этой целью ОАО «МРСК Сибири» в срок до 01.06.2015  надлежит осуществить  осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта принадлежащего ООО «ИнвестСтрой», возложенные на сетевую организацию действующим законодательством и договором № 20.24.13083.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 28.12.2012.

Об исполнении предписания ОАО «МРСК Сибири» надлежит сообщить в адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю (660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81 «д») в срок до 08.06.2015, с приложением соответствующих документальных доказательств.

            Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его  выдачи.

Председатель Комиссии	В.М. Захаров
Члены Комиссии	Т.Г. Мироненко   Е.В. Куштысева