Определение б/н ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОВЫХ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСА... от 26 августа 2016 г.
Текст документа
Сохранить как PDFустановила:
Решением Комиссии Красноярского УФАС России от 23.12.2014 по делу №483-10-13 факт неисполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, СНТ «Ветерок», р-н п. Солонцы, уч.№637, кадастровый номер <...> :11:0090103:1222, принадлежащего гр. <…>, возложенных на сетевую организацию действующим законодательством и договором №20.24.11809.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.01.2013, признан нарушением части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
На основании указанного решения сетевой организации выдано предписание №483-10-13 от 23.12.2014, в соответствии с которым ОАО «МРСК Сибири» надлежало в срок до 28.03.2015 осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «МРСК Сибири» объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <…>, принадлежащего гр. <…>., возложенных на сетевую организацию действующим законодательством и договором №20.24.11809.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.01.2013.
Красноярским УФАС России документальные доказательства исполнения предписания от 23.12.2014 по делу №483-10-13 в срок до 28.03.2015 от ПАО «МРСК Сибири» не получены. Ходатайство в адрес антимонопольного органа о продлении срока исполнения рассматриваемого предписания не поступало. Сведений об обжаловании в арбитражный суд решения и предписания по делу №483-10-13 от 23.12.2014 в адрес антимонопольного органа не поступало.
Определением об установлении новых сроков исполнения предписания №483-10-13, в связи с привлечением ПАО «МРСК Сибири» к административной ответственности по части 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания № 483-10-13 от 23.12.2014 (постановление по делу об административном правонарушении № А952-19.5 (2.2)/15 от 29.10.2015) срок исполнения предписания №483-10-13 от 23.12.2014 продлен до 11.01.2016.
Красноярским УФАС России документальные доказательства исполнения предписания от 23.12.2014 по делу №483-10-13 в срок до 11.01.2016 от ПАО «МРСК Сибири» не получены. Ходатайство в адрес антимонопольного органа о продлении срока исполнения рассматриваемого предписания не поступало.
Постановлением №А094-19.5 (2.2)/16 от 16.03.2016 по делу об административном правонарушении ПАО «МРСК Сибири» привлечено к административной ответственности, за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2.2 статьи 19.5 КоАП РФ.
В адрес Красноярского УФАС России поступило ходатайство ПАО «МРСК Сибири» (исх.№1.3/29.5/5576-исх. от 21.03.2016, вх.№4338 от 22.03.2016) об установлении разумного срока исполнения предписания по делу №483-10-13 до 01.09.2016.
В указанном ходатайстве ПАО «МРСК Сибири» просит продлить срок исполнения предписания на основании следующего: между сетевой организацией и ОАО «Сибирьэлектросервис» заключен договор подряда №10.2400.10362.13 от 161.01.2014 на выполнение проектных работ; подрядной организацией разработана проектная документация, которая была утверждена экспертной комиссией. Прокуратурой Емельяновского района по жалобе жителей улиц, по которым проходи строительство, в отношении сетевой организации вынесено представлении о нарушении градостроительного кодекс РФ, в части осуществления строительства без оформления правоустанавливающих документов. С ноября 2014 года строительные работы приостановлены. В адрес администрации Емельяновского района направлялись письма с просьбой предоставления актов выбора земельных участков для строительства ВЛ; 22.12.2015 между сетевой организацией администрацией Емельяновского района заключен договор аренды № 164. 30.12.2015 обществом получено разрешение на строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ.
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» срок исполнения предписания по делу о нарушении антимонопольного законодательства может быть продлен комиссией не более чем на шесть месяцев по мотивированному ходатайству ответчика, если указанные в ходатайстве причины будут признаны уважительными. Ходатайство о продлении срока исполнения такого предписания направляется в антимонопольный орган не позднее, чем за двадцать рабочих дней до истечения срока исполнения предписания.
Ходатайство ПАО «МРСК Сибири» (исх.№1.3/29.5/5577-исх. от 21.03.2016, вх.№4337 от 22.03.2016) подано с соблюдением требований статьи 51 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В связи с привлечением ПАО «МРСК Сибири» к административной ответственности по части 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок предписания №483-10-13 от 23.12.2014 (постановление по делу об административном правонарушении №А952-19.5 (2.2)/15 от 23.10.2015) и поступившим в адрес управления ходатайством ПАО «МРСК Сибири» об установлении разумного срока исполнения предписания №483-10-13 Комиссия на основании части 5,6,7 статьи 51 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
определила:
- Ходатайство ПАО «МРСК Сибири» удовлетворить частично.
- Установить ПАО «МРСК Сибири» (660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «а») новый срок исполнения предписания №483-10-13 от 23.12.2014 до 01.07.2016.
- Об исполнении предписания ПАО «МРСК Сибири» надлежит сообщить в адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю (660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81 «д») в срок до 05.07.2016, с приложением соответствующих документальных доказательств.