ОАО «МРСК Сибири»

ул. Бограда, 144а

г. Красноярск, 660049

<…>

ООО УК «Горизонт»

ул. Академика Вавилова, 80,

г. Красноярск,660025

Администрация

Березовского района

ул. Центральная, 19,

п. Березовка, 662520

<…>

<…>

РЕШЕНИЕ

№601-10-12 от 14 мая 2013 года                                                                                     г. Красноярск

Резолютивная часть решения оглашена на заседании Комиссии 23 апреля 2013 года. В полном объеме решение изготовлено 14 мая 2013 года.

Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – Захаров В.М., руководитель управления, члены комиссии – Баранова А.В. – начальник правового отдела, Шмыгин С.И. – государственный инспектор отдела контроля органов власти, рассмотрев дело №601-10-12, возбужденное в отношении открытого акционерного общества «МРСК Сибири» (ул. Бограда, 144а, г. Красноярск, 660049) по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закона «О защите конкуренции)

при участии в заседании Комиссии:

от ОАО «МРСК Сибири»: <…> (представитель по доверенности №146Н/166 от 20.12.2012);

от заявителя <…>.(представитель по доверенности б/н от 20.10.2011);

от заявителя <…>представитель по доверенности б/н от 03.11.2011);

от Администрации Березовского района: <…> (представитель по доверенности №11 от 22.04.2013);

от ООО УК «Горизонт»: <…> (представитель по доверенности б/н от 07.03.2013);

от <…> (представитель по доверенности б/н от 12.04.2013);

от <…> (представитель по доверенности б/н от 11.04.2013);

В адрес Красноярского УФАС России поступило заявление граждан <…> (далее - заявители) (вх. №16949 от 05.10.2012) на действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в неисполнении условий договора №20.24.23.12 от 30.01.2012 об осуществлении технологического присоединения жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:599; договора №20.24.21.12 от 30.01.2012 г. об осуществлении технологического присоединения жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:603.

По данному факту приказом Красноярского УФАС России от 29 декабря 2012 года №1002 возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ОАО «МРСК Сибири».

Определением от 11.01.2013 рассмотрение дела №601-10-12 назначено на 18.02.2012 в 10:30, в качестве ответчика по делу привлечено ОАО «МРСК Сибири».

Определением от 18.02.2013 рассмотрение дела №601-10-12 отложено на 11.03.2013 в 10:30, в связи с удовлетворением ходатайства ОАО «МРСК Сибири» о привлечении ООО УК «Горизонт», Администрации Березовского района для дачи пояснений по делу.

Определением от 11.03.2013 рассмотрение дела №601-10-12 отложено на 16.04.2013 в 10:00

В ходе заседании Комиссии был объявлен перерыв по делу №601-10-12 с 16.04.2013 до 23.04.2013 в 11:00, в связи с необходимостью получения дополнительной информации

В связи со служебной необходимостью, рассмотрение дела перенесено 23.04.2013 с 11:00 на 16:00, стороны уведомлены о месте и времени рассмотрения дела телефонограммой.

В ходе рассмотрения дела Комиссией установлено следующее.

Гражданке <…> принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:599.

В связи с необходимостью осуществления технологического присоединения объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:599 гражданкой <…>16.11.2011 в адрес ОАО «МРСК Сибири» (далее – сетевая организация, ответчик) была направлена заявка на технологическое присоединение объекта со следующими техническими характеристиками: максимальная мощность энергопринимающих устройств – 15 кВт, электроплита - 8 кВт, электрокотел – 5 кВт, напряжение – 380 В, срок введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств – 2012 г.

30.01.2012 года между ОАО «МРСК Сибири» и гражданкой <…> заключен договор №20.24.23.12 об осуществлении технологического присоединения жилого дома (далее - договор), расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:599.

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, если заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, составляет 6 месяцев.

Заявителем оплачена стоимость услуг за технологическое присоединение энергопринимающего устройства в размере 550 рублей в установленный договором срок.

Согласно пункту 10 технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения № 20.24.23.12 от 30.01.2012 к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие:

- строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф 85-1 до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре;

- установка КТПН 10/0,4 кВ. мощность определить проектом;

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТПН 10/0,4 до границы земельного участка. Протяженность, тип и марку ЛЭП – 10кВ и ЛЭП-0,4 кВ определить проектом.

В соответствии с пунктом 11 технических условий гражданке <…> необходимо установить н/в распределительного щита 0,4 кВ с автоматическим выключателем на номинальный ток 25 А; установить в узле учета счетчик коммерческого учета электроэнергии в соответствии требованиями.

Согласно техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2012 № 20.24.23.12 точкой присоединения объекта заявителя является ближайшая опора ЛЭП-0,4 кВ от новой ВЛ-0,4 кВ, расположенная не далее 25 м от границы участка заявителя.

Гражданину <…> принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:603.

В связи с необходимостью осуществления технологического присоединения объектов индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:603 гражданином <…> 16.11.2011 в адрес ОАО «МРСК Сибири» (далее – сетевая организация, ответчик) была направлена заявка на технологическое присоединение объекта со следующими техническими характеристиками: максимальная мощность энергопринимающих устройств – 15 кВт, электроплита - 8 кВт, электрокотел – 5 кВт, напряжение – 380 В, срок введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств – 2012 г.

30.01.2012 года между ОАО «МРСК Сибири» и гражданином <…> заключен договор №20.24.21.12 об осуществлении технологического присоединения жилого дома (далее - договор), расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:603.

В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, если заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, составляет 6 месяцев.

Заявителем оплачена стоимость услуг за технологическое присоединение энергопринимающего устройства в размере 550 рублей в установленный договором срок.

Согласно пункту 10 технических условий к договору об осуществлении технологического присоединения № 20.24.21.12 от 30.01.2012 к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие:

- строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф 85-1 до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре;

- установка КТПН 10/0,4 кВ. мощность определить проектом;

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой КТПН 10/0,4 до границы земельного участка. Протяженность, тип и марку ЛЭП – 10кВ и ЛЭП-0,4 кВ определить проектом.

В соответствии с пунктом 11 технических условий гражданину <…> необходимо установить н/в распределительного щита 0,4 кВ с автоматическим выключателем на номинальный ток 25 А; установить в узле учета счетчик коммерческого учета электроэнергии в соответствии требованиями.

Согласно техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2012 № 20.24.23.12 точкой присоединения объекта заявителя является ближайшая опора ЛЭП-0,4 кВ от новой ВЛ-0,4 кВ, расположенная не далее 25 м от границы участка заявителя.

В ходе рассмотрения дела представителем ОАО «МРСК Сибири» были приведены доводы о том, что нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению связано с большим поступлением заявок на технологическое присоединение, расположенных в районе деревни Кузнецово; непредставлением органом местного самоуправления информации о планируемых технологических присоединениях; отказ собственника земельного участка ООО «УК «Горизонт» в согласовании трассы ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и места установки КТПН-10/0,4 кВ.

В ходе рассмотрения дела представитель ООО «УК «Горизонт» пояснил, что энергопринимающие устройства расположены на земельных участках, собственниками которых являются <…>; между ООО «УК «Горизонт», <…>заключен договор аренды указанных земельных участков с размещенными объектами инфраструктуры, с целью их поддержания, обслуживания и ремонта; ООО «УК «Горизонт» не осуществляет технологическое присоединение и не является уполномоченным лицом, осуществляющим согласование проектно-сметной документации строительно-монтажных работ ОАО «МРСК Сибири». Кроме того, представитель ООО «УК «Горизонт» пояснил, что проведение работ ОАО «МРСК Сибири» с приложенной планом-схемой трассы невозможно, поскольку администрацией Березовского района утвержден проект планировки малоэтажной жилой застройки в районе д. Кузнецово (микрорайон Горизонт).

Из информации, представленной Администрацией Березовского района на запрос управления (исх.№2418 от 20.02.2013), следует, что ОАО «МРСК Сибири» направило в адрес Администрации Березовского района письмо (исх.№1.3/04/10790-исх от 10.08.2012) о предоставлении земельного участка в Березовском районе, д. Кузнецово, улицы Саянская, д.7, Сибирская, д.11, Нижняя, д. 28, Заповедная, д. 31, Горная, д. 10, Спортивная для размещения энергобъектов – строительство семи ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ранее запроектированной КТПН 10/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей, протяженностью 5455 м., общей площадью 27275 кв.м. На указанное письмо, Администрация Березовского района направила ответ (исх.№2319 от 31.10.2012) в адрес ОАО «МРСК Сибири», согласно которому «испрашиваемые Вами земельные участки для размещения энергообъектов - строительства семи воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ранее запроектированной КТПН 10/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, улицы Саянская, д.7, Сибирская, д.11, Нижняя, д. 28, Заповедная, д. 31, Горная, д. 10, Спортивная, находятся в частной собственности, предоставление земельных участков для семи воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ранее запроектированной КТПН 10/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей не представляется возможным».

Кроме того, в ходе рассмотрения дела представитель Администрации Березовского района пояснил, что в соответствии с решением Березовского районного суда Красноярского края от 10 февраля 2010 года №2-45/2010, администрация Березовского района Красноярского края утвердила проект планировки малоэтажной жилой застройки в районе деревни Кузнецово (постановление Администрации Березовского района Красноярского края №344 от 17.03.2010 г.), в соответствии с которым, утверждена схема размещения инженерных сетей и сооружений, в том числе по электроснабжению. Сети ОАО «МРСК Сибири» в данный проект планировки малоэтажной жилой застройки в районе деревни Кузнецово не были включены.

Документальных доказательств того, что ОАО «МРСК Сибири» обращалось к собственникам земельных участков за согласованием проектной документации, в адрес управления сетевой организацией не представлено.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы ответчика и заинтересованных лиц, Комиссия по рассмотрению дела №601-10-12 пришла к следующим выводам.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4 статьи 539 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

Согласно части 1 статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Во исполнение указанного Федерального закона Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила). Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с пунктом 14 Правил технологического присоединения заявитель  является физическим лицом, направившим заявку на технологическое присоединение энергопринимающего устройства, максимальная мощность которого составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которое используется для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 15 Правил технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Комиссией установлено, что заявки граждане <…> подали 16.11.2011 года, договор №20.24.23.12 между ОАО «МРСК Сибири» и гражданкой <…>  заключен 30.01.2012 г., договор №20.24.21.12 между ОАО «МРСК Сибири» и гражданкой <…> заключен 30.01.2012 г. Таким образом, ОАО «МРСК Сибири» нарушены сроки рассмотрения заявок на технологическое присоединение объектов заявителей, установленные пунктом 15 Правил.

Положения подпункта б) пункта 16 Правил технологического присоединения устанавливают, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 Правил технологического присоединения, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, не может превышать 6 месяцев.

Кроме того, из представленной ОАО «МРСК Сибири» в управление информации следует, что действия, направленные на создание условий для технологического присоединения объектов граждан <…> стали совершаться сетевой организацией в конце 2012 года - после истечения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором №20.24.23.12 от 30.01.2012 г., договором №20.24.21.12 от 30.01.2012 г. (после 30.07.2012 года).

Довод ОАО «МРСК Сибири» о том, что общество обращалось в ООО УК «Горизонт» за согласованием проектной документации, не может быть принят во внимание, в связи с тем, что собственниками земельных участков на которых планируется прохождение трассы ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, установка КТПН-10/0,4 кВ являются граждане <…> ОАО «МРСК Сибири» не обращалось в адрес указанных граждан за согласованием проектной документации.

До настоящего времени со стороны сетевой организации не совершены мероприятия по технологическому присоединению объектов заявителей, что создает препятствия гражданам <…> в заключении договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком и получению ресурса (электричества) на законных основаниях.

Таким образом, действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков рассмотрения заявок на технологическое присоединение объектов заявителей, а также неосуществлении мероприятий по технологическому присоединению объектов <…> являются неправомерными, нарушающим Правила технологического присоединения и ущемляют законные интересы указанных граждан.

В соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 года №179-э ОАО «МРСК Сибири», осуществляющее деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным номером 24.1.58. Таким образом, общество занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Красноярском крае в границах расположения принадлежащих ОАО «МРСК Сибири» электрических сетей.

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, руководствуясь статей 49, 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

РЕШИЛА:

1. Признать действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков рассмотрения заявки гражданки <…> от 16.11.2011 г. на технологическое присоединение индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:599; заявки гражданина <…> от 16.11.2011 г. на технологическое присоединение индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:603, нарушением части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Признать действия ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению объекта гражданки <…>, предусмотренных договором №20.24.23.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.01.2012; объекта гражданина <…>, предусмотренных договором №20.24.21.12 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 30.01.2012, нарушением части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

3. Выдать ОАО «МРСК Сибири» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а именно, осуществить технологическое присоединение объекта гражданки <…>, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:599, согласно условиям договора №20.24.23.12 от 30.01.2012 г. об осуществлении технологического присоединения; объекта гражданина <…>, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:603, согласно условиям договора №20.24.21.12 от 30.01.2012 г. об осуществлении технологического присоединения.

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Красноярского края в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

ОАО «МРСК Сибири»

ул. Бограда, 144а

г. Красноярск, 660049

ПРЕДПИСАНИЕ № 601-10-12

О ПРЕКРАЩЕНИИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

14 мая 2013 года                                                                                              г. Красноярск

Комиссия Красноярского УФАС России по рассмотрению дела о нарушениях антимонопольного законодательства в составе: председатель Комиссии – Захаров В.М., руководитель управления, члены комиссии – Баранова А.В., - начальник правового отдела, Шмыгин С.И. – государственный инспектор отдела контроля органов власти, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), на основании своего решения от 14.05.2013 по делу №601-10-12 о нарушении открытым акционерным обществом «МРСК Сибири» (далее – ОАО «МРСК Сибири») части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции»

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

ОАО «МРСК Сибири» прекратить нарушение антимонопольного законодательства, с этой целью обществу надлежит в срок до 31.07.2013 осуществить технологическое присоединение объекта гражданки <…>, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:599, согласно условиям договора №20.24.23.12 от 30.01.2012 г. об осуществлении технологического присоединения; объекта гражданина <…>, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул.№4, к.н. 24:04:051001:603, согласно условиям договора №20.24.21.12 от 30.01.2012 г. об осуществлении технологического присоединения.

Об исполнении предписания ОАО «МРСК Сибири» надлежит сообщить в адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю (660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81 «д») в срок до 03.08.2013 г., с приложением соответствующих документальных доказательств.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

В соответствии с частью 2.6. статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о совершении предусмотренных законодательством Российской Федерации действий, за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 - 2.5 статьи 19.5, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.